Annonce légale Marché de travaux relatif à une opération de démolition de

MEURTHE ET MOSELLE HABITAT

M. Lionel MAHUET - Directeur Général

33 BOULEVARD DE LA MOTHE

BP 80610 54010 NANCY Cedex

Tél : 03 83 17 55 24

mél : ifreidinger@mmhabitat.fr

web : http://www.mmhabitat.fr

SIRET 78332977400161 

AVIS D'ATTRIBUTION

Objet : Marché de travaux relatif à une opération de démolition de maisons, d'un bureau et poste et de garages situés rue Jules Ferry dans la commune de Neuves-Maisons (54 230).

Référence acheteur : 25NHTVX1

Nature du marche : Travaux

Procédure adaptée : Classification CPV : Principale : 45111100 - Travaux de démolition

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de NANCY 5, Place de la Carrière C.O. n° 20038 54036 NANCY - Cedex Tél : 0383174343 - Fax : 0383174350 greffe.ta-nancy@juradm.fr http://nancy-tribunal-administratif.fr/

Attribution du marché

Date d'attribution : 19/06/25

Marché n° : 21MAPA25D BRABANT SAS, 1 CHE DES FAUTES, 55210 VIGNEULLES-LES-HATTONCHATEL

Montant indéfini

Renseignements complémentaires :

- Montant du marché attribué : 72 852.00 euros HT

- mmH agit pour le compte de la commune de Neuves-Maisons dans le cadre d'une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage.

- Délai d'exécution des travaux : 2 mois avec une date d'exécution prévisionnelle fixée au mois de juillet 2025.

Envoi le 25/06/25 à la publication.

Pour retrouver cet avis intégral, allez sur https://www.marches-publics.info.